|
2026-06-19 05:22:58
|
|
—
|
|
183
|
|
2026-06-19 05:22:13
|
📢 Когда заказчик не может отказаться от контракта из-за цвета штор.
Обзор судебного дела: Дело № А59-4453/2025 (Пятый арбитражный апелляционный суд).
Заказчик (Городская Дума Южно-Сахалинска) заключил контракт на муниципальный контракт на изготовление и монтаж штор в зал заседаний Думы.
Цена — 195 000 руб., срок — 20 рабочих дней.
По ТЗ цвет и дизайн должны согласовываться с заказчиком, но конкретные требования к цветовой гамме и количеству образцов не были прописаны.
Исполнитель представил образцы: 10 образцов портьерной ткани и 4 образца ткани для тюля. Заказчик отклонил образцы портьерной ткани, указав, что по цветовой гамме они не подходят для интерьера зала заседаний, и потребовал представить образцы в синей и голубой гамме в количестве не менее 15 штук.
Исполнитель посчитал требование заказчика не основанным на условиях контракта, представил дополнительно лишь 4 образца и отказался предоставлять другие образцы, настаивая на согласовании ранее направленных.
Заказчик в одностороннем порядке расторг контракт, а сведения об участнике направил в УФАС для включения в РНП (УФАС во включении в РНП отказано).
Исполнитель обратился в суд с требованием признать решение об расторжении контракта незаконным.
Суд первой инстанции поддержал Заказчика, но апелляция встала на сторону Исполнителя и признала отказ незаконным.
Ключевые условия Технического задания:
Материал штор — однотонная портьерная ткань
п. 1.2: «Цвет и дизайн тканей согласовывается с заказчиком»;
п. 1.4: «Перед изготовлением материал и цвет согласовывается с Заказчиком. Исполнитель обеспечивает Заказчику выбор материала и цвета изделий путём предоставления наглядных образцов ткани»;
п. 2.2: В течение 3 рабочих дней с даты заключения контракта исполнитель обязан предоставить Заказчику для согласования образцы цветовых и дизайнерских решений тканей;
❗Ни контракт, ни Техническое задание, ни Спецификация не содержали:
• требований к конкретной цветовой гамме;
• требований к количеству предоставляемых образцов;
• порядка отбора и согласования образцов.
🏛️Выводы суда апелляционной инстанции:
▶️ Заказчик не вправе выдвигать требования, которых нет в контракте.
Суд установил, что условия контракта и Технического задания не содержат требований о цветовой гамме тканей, порядке отбора образцов и их количестве. Это лишает Заказчика права выдвигать необоснованные требования к Исполнителю и на их основании отказываться от исполнения контракта.
▶️ Для отказа по ст. 715 ГК РФ нужно доказать вину Исполнителя.
Однако, заказчик в суде не доказал наличия вины исполнителя (ст. 401 ГК РФ) и не представил бесспорных доказательств того, что действия Исполнителя свидетельствуют о недобросовестном поведении, направленном на срыв исполнения контракта.
▶️ Отказ УФАС во включении в РНП — важное доказательство.
Суд принял во внимание, что Управление ФАС по Сахалинской области при рассмотрении вопроса о включении сведений в РНП не усмотрело в действиях общества недобросовестного поведения, направленного на нарушение срока выполнения работ или иного умышленного уклонения от исполнения контракта.
Решение суда первой инстанции отменено. Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска об одностороннем отказе от исполнения контракта признано незаконным. С заказчика в пользу исполнителя взысканы судебные расходы: 50 000 рублей за рассмотрение дела в первой инстанции и 30 000 рублей за апелляционное обжалование.
💯Ключевой вывод для заказчиков:
При заключении контракта все требования к результату работ (включая цвет, дизайн, количество образцов и порядок их согласования) должны быть чётко и однозначно прописаны в Техническом задании. Отсутствие таких требований лишает заказчика права требовать их от Исполнителя. Субъективное «не подходит по интерьеру» — не основание для расторжения контракта, если это не прописано в документах закупки.
📢 Когда заказчик…
|
—
|
|
204
|
|
2026-06-19 00:53:38
|
|
—
|
|
241
|
|
2026-06-17 05:51:32
|
🔥Вебинар от ЭТП РАД "Актуальные вопросы осуществления закупок по Закону № 44-ФЗ. Изменения с 01.07.2026 г."
🗓️Дата и время проведения: 19.06.2026 10:00 (МСК).
Актуальные вопросы осуществления закупок по Закону № 44-ФЗ. Изменения с 01.07.2026 г.:
- изменения в части закупок у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
- особенности заключения контракта с единственным поставщиком; форма контракта, порядок заключения
- порядок внесения сведений о заключении/исполнении контракта с единственным поставщиком в реестр контрактов
- новые положения в части применения национального режима
- новые критерии подтверждения российскости товара
- реформа в части закупок лекарственных средств и препаратов
- балльная оценка подтверждения происхождения товара
- изменения в праве ЕАЭС в части подтверждения происхождения товара
- правовые позиции органов исполнительной власти/регуляторов, сформированные по итогам I полугодия 2026 года
- «новые/старые» требования к участникам строительных закупок
- обоснование НМЦК с учетом положений национального режима
- критерии «поставляемости» товара
- новые права и обязанности Заказчика и членов Комиссии по осуществлению закупок с 01.01.2026
Спикер: Кириленко Сергей Сергеевич, эксперт-практик в сфере закупок.
https://edu.lot-online.ru/education/webinars/aktualnye-voprosy-osushchestvleniya-zakupok-po-zakonu-44-fz-izmeneniya-s-01-07-2026-g/#about
🔥Вебинар от ЭТП …
|
—
|
|
225
|
|
2026-06-15 13:26:35
|
🗓 17 июня в 10:00 по московскому времени состоится Всероссийское совещание Казначейства России в формате вебинара!
Мероприятие посвящено актуальным изменениям законодательства в сфере закупок при осуществлении закупок малого объема (закупки в соответствии с пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ) с 01.07.2026 и новым функциональным возможностям ГИС ЕИС ЗАКУПКИ версии 16.2.
🆕 Основные темы:
🔹цифровизация закупок малого объема
🔹регистрация участников закупок в ГИС ЕИС ЗАКУПКИ для участия в закупках малого объема
🔹интеграционное взаимодействие ГИС ЕИС ЗАКУПКИ с внешними информационными системами
🔹 сопровождение пользователей ГИС ЕИС ЗАКУПКИ
🔹 применение ГИС «Независимый регистратор» при осуществлении закупок малого объема
🎥 Присоединиться к мероприятию можно по ссылке.
#новости #малые_закупки #версия_16_2
📲 Следите за новостями ГИС ЕИС ЗАКУПКИ в MAX
🗓 17 июня в 10:0…
|
ГИС ЕИС ЗАКУПКИ
|
|
10084
|
|
2026-06-15 06:28:37
|
Заключение
1. Системность практики – суды последовательно признают ничтожными сделки по искусственному дроблению муниципальных закупок на части до 600 000 руб. каждая, если в совокупности они направлены на единую хозяйственную цель.
2. Формальное соблюдение лимитов не спасает – даже если заказчик не превысил годовой лимит закупок у единственного поставщика (10 % и 50 млн руб.), но имеет место дробление единой потребности, сделки признаются недействительными.
3. Ответственность подрядчика – Подрядчик не может ссылаться на добросовестность, незнание закона или инициативу заказчика. Заключая контракты в обход конкурентных процедур, он принимает на себя риск возврата всей полученной оплаты.
4. Заказчик не освобождается от ответственности — должностные лица привлекаются к административной ответственности (ч.1 ст.7.29 КоАП РФ).
5. Односторонняя реституция – взысканию с подрядчика подлежит вся сумма оплаты (неосновательное обогащение). Результат работ (ремонт, ПСД) у заказчика не
возвращается, но это не уменьшает обязанности подрядчика вернуть деньги.
6. Значение для практики – заказчики и подрядчики должны избегать дробления однородных работ на мелкие контракты. Любая потребность на сумму свыше 600 000 руб. должна проходить через конкурентные процедуры. Исключения (п.4 ч.1 ст.93 Закона №44-ФЗ) допустимы только при реальной необходимости и документальном подтверждении постепенного возникновения потребности.
7. Последствия для подрядчиков – взыскание сумм в бюджет является серьёзным финансовым бременем. Единственный способ избежать этого – отказываться от
заключения контрактов, которые очевидно представляют собой искусственное дробление.
Заключение
1. С…
|
—
|
|
274
|